karar düzeltme , sayıştay kanunu , sayıştay temyiz kurulu , yargılamanın iadesi ...başvurusu sonucunda verilen 17.04.2019 tarihli ve 46123 (30165 ilam) tutanak sayılı Temyiz...

...götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. III - KARAR İdaresinin “…

... konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur ... idarenin serbest olduğu, h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ... edilebileceği, i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği, j) Ödeme ... bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli, n) İhtilafların çözüm şekli&quot ...

Sözleşmede kararlaştırılan muhammen bedel ise, 19.767.500,00 TL’dir. Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. ...addesinde “Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerin... ...ve eksiklikleri yüklenici hesabına kendisi giderir. hükmü bulunmaktadır.

...yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğ'inde Değişiklik Tebliğ’inin... Davalı İdare, mahkeme kararına karşı temyiz yoluna başvurmuştur. Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Eski Müdürü) …’ ...ödeme yapılması, c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... SONUÇ: Yukarıda 1. giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ve 3. ve ... ...değişikliğinden kaynaklı ortaya çıkan maliyet giderlerinin tespiti amacıyla taraflarınca ....

... payları, iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının ıskontolu satışından ... olduğunu, Nitekim benzeri bir konuda; yani kamu giderine yol açılan bir durumda Sayıştay 6 ıncı ... Dairesinin 10983 numaralı ve 19.04.2005 tarihli kararında da; 1982 Anayasasının 18'inci ... hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağı ve angaryanın yasak olduğu hükme bağlandığından, Belediye ...

Yukarıda bahsi geçen alacaklar ile ilgili idarenin sorumluluğuna gidilemez. ve Tic. ve Yem. Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Bu gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin hatalı ve kusurlu olduğunun... Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

...ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin... ...sayılı Kararı’nın “Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı... ...İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır...

ve 8. Meydana gelen hasarların giderilmesinin taahhüdün yerine getirilmesini... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- c) Genel salgın hastalık. d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması...