... incelenmiş ve varılan sonuca göre yüklenici tarafından çıkarılan kesin hesapta bir takım düzeltmeler yapılarak 10.09.2007 tarihli ek raporda davacı ve karşı davalı yüklenicinin bakiye ... hakkın saklı tutulmasına, birleşen karşı davaların ise ayrı ayrı reddine dair verilen karar davalı ve karşı davacı idare vekili ile birleşen davanın davalıları K1, K4, K2 ve ...

... olsa dahî Kurum tarafından incelemenin yapılarak karar verilebileceği ve idarelerin bu kararları uygulamakla yükümlü olduğunun anlaşıldığı, Elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri ... sunulmadığı, damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği, bu bağlamda düzeltme beyannamesi ile damga vergisinin ödenmesinin söz konusu belgeyi şikayete konu ihalede ...

...sürekli denetlemişler ve herhangi bir eksiklik veya hata da firmaya bu durumu düzeltmesini belirttiğini, proje ve şartnamelere uygun olmayan hiçbir imalat kabul edilmeyip onaylanmamış ve bedeli kesinlikle ödenmediğini, davalı müvekkilinin bir kusuru olmadığını, verilen kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

...eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. Bu durumda, uzatılan düzeltme süresi, İdare’nin onayına tabi olacaktır.

...Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde ise düzeltme ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren... karar verilmiştir.

Bu durumda, uzatılan düzeltme süresi, İdare’nin onayına tabi olacaktır. III - KARAR Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre “…

...hazırlanan YANGIN HASAR RAPORU’na ek olarak yine yüklenici tarafından gönderilmiş “Düzeltme Yazısı”’nı ekte tarafınıza teslim ediyorum. Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

...davalı idarenin 2006 yılı birim fiyat cetvelinde İ.27 pozunun tarifinde değişiklik ve düzeltme yapması davacıya bir hak bahşetmez. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre ...

...arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, belirtilen konu hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. ...talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır.