...kamu yararı açısından fiyat farkından kaynaklı artışlara sebebiyet vermemesi gerektiği, Kazı ruhsat izin sürecinin olmaması, şehir merkezinde yapılan imalatlar için mobilizasyon... ...programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup davacı, bakiye iş bedelinin ve haksız olarak kesilen cezanın tahsili ile teminat mektubunun iadesini talep... ...hükümlerine göre hazırlanması nedeni ile hükme esas alındığının belirtilmesi usuli kazılmış hakka aykırı olmuştur.

...verildiği kabul edilecektir.” hükmünün, İşe ait teklif cetvelinde; “SAR-17 Yollarda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi ile “SAR-18 Yollarda alt temel... ...işinde, kil ocağına ulaşım için kullanılan mevcut yolun bakım ve onarım masraflarının bedelinin ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurul görüşümüzün bildirilmesi istenilmektedir...

...eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciye tebliğ eder. ...onayına kadar çalışma yapılamayan 34 gün için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir.

...eser öngörülenden fazla emek ve masrafı gerektirmiş olsa bile yüklenicinin belirlenen bedelin artırılmasını isteyemeyeceği belirtildikten sonra maddelerin ikinci fıkrasında... ...ihale aşamasında tespit edilen zemin yapısından oldukça farklı olması nedeniyle zemin kazı işlerinin işin yapım maliyetlerini önemle artırdığından bahisle maliyet farkı alacağının...

… yüklenimindeki … TL ihale bedeli “…” ...üzerinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilen imalatlara bakıldığında bu malzemenin kazıdan çıkan (geri dolgu malzemesi) malzeme olarak tariflendiği, oysa ki … tarihinde...

Yüksek Tutarlı ve Özellik Arzeden Yapım İşlerinde Mevzuata Aykırı Şekilde Kontrol Teşkilatı Üyesi Görevlendirmeleri Sözleşme bedeli 65.890.000,00 TL olan ihale (1. i) Kazıların projesine uygun olarak yaptırılmasını sağlar.

...hususun, birim fiyat teklif cetvelinde, bu işe yönelik iş kalemleri toplam bedelinin, sözleşme bedeline oranının ağırlığından da anlaşıldığı, idaresince, bu hususta ihale dokümanlarında... ...arasında derinliğin az olması ve işin bitim tarihinin daha erkene alınması için açık kazı yöntemine geçilmesine karar verildiği, bu toplantıda alınan karar doğrultusunda proje...

Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

...fiyatının yüklenici ile birlikte tespit edilerek anlaşmaya varıldığı, “YBF-44” poz nolu “Kazı Alanındaki Fundalık Ağaçların Makine ile Kesilmesi, Temizlenmesi ve sökülmesi (2016... Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.” Sözleşme eki YİGŞ...