...uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi olarak alınarak hesaplanması gerektiği hususunda tereddüt oluştuğundan bahisle... ...Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir... ...tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten/tarihlerden (otuz günlük...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...yıllık ücretli izin alacağı ve işçilik haklarına ait hesaplamaların idare tarafından yapılacağı ve yüklenicinin... Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Bu durumda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda irat kaydedilen kesin teminat mektubu bedeli düşülmeksizin hesaplanan 378.593,89 TL üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu irat kaydedilen teminat...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı 40 ncı maddesinde; “( Yüklenicinin kesin hakediş raporunun düzenlenmesinde geçici hakediş raporlarındaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alınır.

anahtar teslimi götürü bedel , avans , avans kesintisi , fiyat farkı , iş programı Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… Fiyat farkı hesaplanacaktır.

bankanın itiraz hakkı , kesin teminatın nakde çevrilmesi , sgk borcu , vergi borcu ...kaynaklanan 109.786,13-TL borç aslı ve 30.06.2014 tarihi itibarıyla hesaplanan toplam 121.412,34-TL borcunun bulunduğu bildirilmiştir... ...kurmaya elverişli bulunan 26.04.2017 havale tarihli bilirkişi raporunda da belirlendiği üzere; davacı idare ile dava dışı...

Bu meyanda, hakediş raporunu mevzuata uygunluk yönüyle inceleyip imzalayan Daire Başk. ...dilimleri ve kümülatif hakkediş tutarları dikkate alınmadan hesaplama yapılamayacağı gerekçesi ile yalnızca 8...

Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

...ve Kaldırım Düzenlemesi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...ihale usulünün seçimi, ihale ilan süreleri ve ön ilan, kesin teminat tutarı, yeterlik kriterleri, yerli istekliler... ...oranlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 101,33 TL olarak hesaplanması ve istekilere verilen fiyat dışı unsur puanlarının...

...tespiti gerekirken eksik kalan iş bedeli üzerinden cezai şart hesaplanması sözleşmenin 26.6 maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle... ...yani 01.03.2015 tarihinde devreye alınacak olup, bilirkişi raporuna göre işin % 96,5 oranınında tamamlandığı anlaşılmaktadır... ...dışında, sözleşme ve şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol...