...gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bozmadan önceki ek raporda hesaplanan kâr kaybı miktarından ek raporda hakkaniyete uygun olarak belirlenecek kazanç miktarı düşülerek, kâr kaybı alacağı KDV’ye tabi olmadığından kâr kaybına ayrıca KDV eklenmeksizin; Kesin teminatın iadesi ile ilgili olarak da sözleşme eki Yapım İşleri Genel...

...fıkrasının (a) bendinde; “Kesin ödemelerde; bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Ödeme Emri Belgesine... ...emirlerine ekli belgeler incelendiğinde; sadece belediye adına açılmış kredi kartına ait hesap ekstreleri ve de doğrudan temin onay belgesinin düzenlendiği; herhangi bir fiş, fatura...

Yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale öncesi, idaresi tarafından hazırlanan ve isteklinin hukuken bilgi sahibi... .Teknik Destek Ünitesi İnşaatı” işinde, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında...

İtfaiye raporunda belirtilen yangının bir üst katta yapılan kaynak sonucu oluştuğu kanaati somut ve kesin bir kanıt değildir. ...hazırlanmış; ancak bu eksik, noksan ve kusurlu imalatların yüzde kaça tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmamıştır.

... davacı yüklenicinin işin gecikmesinde kusurlu olmaması nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını, geçici kabul eksiklikleri için ... buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından 642.987,65 TL ...

... arasında bir çelişki olması halinde uygulama projesine uyulması gerektiği, yaklaşık maliyet hesap cetvelinin gizli olduğu ve yükleniciyi bağlamadığı, pursantaj oranlarının ödemeye ilişkin ... bahçedeki parke taşı altına dolgu imalatı bedeli ile ilgili olarak sözleşme bedelinden kesinti yapılamayacağı değerlendirilmektedir.

...işletmesi için yapılan akaryakıt, oto gaz ve yağ alımları ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmadığı gerekçesiyle … TL’nin tazminine hükmedildiği görülmektedir... ...ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar” için...

...geçici hakediş ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak yapılan hesap sonucu 41 takvim günü süre uzatımı verilebileceği, yüklenicinin iş programının... ...Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir.

...İnşaatı” işinde; uygulama ayına ait endekseler belli olmadan önceki ayın endekslerine göre hesaplanan fiyat farkı hesabının düzetilip düzetilmeyeceği hususunda yüklenici ile idare... ...sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir.