...edilmediğini belirterek işin teslim tarihinin 13.06.2011 olarak tespitine, ödenmeyen 14 nolu kesin hakediş alacağından şimdilik 20.000,00 TL artı KDV ile fiyat farkı alacağından... ...bedeli için ayrı bir dava açtığına göre bu taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak kalemlerinin asıl davada değerlendirilip...

... belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yeni birim fiyatların tespit edilmesi gerektiği, Bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında; yüklenicinin teklifini sözleşmenin 6 ... imalatlarının değiştirildiği, ihale dokümanı T107 Proses ve T109 Çökeltme Havuzları kesin projeleri ile statik hesap sonucu yeniden hazırlanan T107 Proses ve T109 Çökeltme Havuzları ...

...etmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin feshedilerek hesabın genel hükümlere göre tasfiye edileceği; mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemenin sözleşmenin uygulanması sırasında...

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.” hükümlerine yer verilmiştir. Geçici kabulün söz konusu olduğu alımlarda ise, kesin kabul zamanı ihale dokümanında belirtilir.

...dokümanına yönelik herhangi bir şikayet başvurusu olmadığından dokümanın bu haliyle kesinleştiği göz önüne alındığında mevcut ihalede İdari Şartnme'nin 47. ...açıkça Kanuna aykırı düzenleme içerdiği, Kanuna mutlak surette aykırı olan şartname hükümlerinin uygulanamayacağı, ihaleye kimlerin katılamayacağı kanunda düzenlenmişken...

...deneyim belgesine sahip olan ortağın yarıdan fazla hisse oranının teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edileceğine ilişkin taahhüdüne aykırı davrandığından... ...anlaşılması gerektiği, davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak taahhüdünü yerine getirmediğine ilişkin davalı idarece yapılmış...

Bu doğrultuda yukarıda da yer verilen Sayıştay Kanunu hükmü uyarınca, bu süreç Sayıştay’ın hüküm vermesine engel teşkil etmemekte, kamu zararı hususuna ilişkin hukuki uyuşmazlık konusu hesap yargısının kendi usul ve esasları çerçevesinde kesin hükme kavuşturulabilecektir.

...Kurum tarafından gerekçeli olarak; b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, karar verilir.” hükümlerine göre düzeltici işlem belirlenmesine, Karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, Akabinde, idarece 01...

(f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. quot; hükümleri yer almaktadır. ...istendiği, halbuki mücbir sebebin varlığının davacı şirketçe açık ve kesin olarak ortaya konması gerektiği değerlendirilmektedir.

e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak... Aksi takdirde idareye sunulmayan sözleşmeler neticesinde geciken her gün için sözleşmede belirtilen ceza hükümleri uygulanacaktır...”