...1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı 42.838,10... ...bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...11/01/2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu... ...7100240426 mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine...

...bırakılan istekli tarafından birim fiyat teklif mektubunda gerçeğe aykırı olarak taahhütte... ...durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer... ...mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi halinde kesinleşmiş... ihale yeterlik , kesinleşmiş SGK borcu , kesinleşmiş vergi borcu

...başlangıç alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır. ...tarihinde işi bitirdiklerini, 26.12.2011 tarihinde kesin hak ediş tutanağı düzenlenerek faaliyetlerinin...

...tasfiye edilmesinde gelir kaydedilmesi gereken kesin teminatın iade edilmesi nedeniyle kamu... ...tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmü gereğince...

gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...tutan; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek...

...sözleşme pulu, karar pulu, teminat mektubu ve teminat mektubu için yapılan masraflar, KİK... ...yapılan masraflar, KİK payı, banka referans mektubu masrafları, şartname dosya bedeli, itirazen...

Dava konusu olayda da, ek sözleşme ile bakım devresi teminat altına alnmıştır. ...kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi yada kesin kabulüne bağlı bulunduğu, RE 004 genişletilmiş... Bunun için, hasarın inşaat süresi içinde meydana gelmesi şarttır.

...feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine yönelik davaya... ...feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan kesin teminatın irat kaydedilmesine yönelik işlemlerin... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

...götürü bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek... en az 10 günlük süre , en az 20 günlük süre , İhtar süresi , sözleşmenin feshi