...Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten... ...Gazete'de yayımlanan kararının alınması üzerine dava açılmıştır... ...gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası... ...gün önce ihtar yapılması halinde geri kalan sürede davacının eksiklikleri...

maddesinde teminat alınması ve 14. ...kabulde görülen kusurların giderilme bedelinin kesin teminatın yarısından... ...tamamlandıktan sonra ise tamamı müteahhide geri verilir. hükmü düzenlenmiş...

...kısıtladığı tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve geçici teminatın iade... ...05.05.2022 tarihli yazıyla sözleşme bedelinin yüzde 1’i oranında ceza...

...aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. maddesinde ise 25... ...3 olduğu ve bu oranın üzerindeki geri çevrilen işlerin varlığı hâlinde...

...e teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşler... ...Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 218,50 TL Yargıtay... ...Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir...

...tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir. ...süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi... ...yabancı firma ürünlerinin dikkate alınması, D-717 tankına ilişkin “Enspektör...

...iş programının ve bu programın esas alınmasıyla yapılacak revize iş programının... … Ayrıca inşaat sahası içinden yüksek gerilim hattı geçmektedir. ...şme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin...

...güvenliğine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydı şartıyla 7161 sayılı... ...olarak davacının iş programının gerisinde kaldığı, edimini ifada temerrüde... ...00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden...

...değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü... ...sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi...

...kesin hesap aşamasında göz önüne alınması gerektiği ifade edilmiştir... ...ortaya çıkan yeni girdi/girdilerin bedelinin ihale tarihi itibari ile taraflarca... ...benzeri malzemenin veya kazıdan çıkan ve geri dolguya uygun malzemenin gösterilen...