...İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “… 2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dübel tespit edilecektir. ...ilişkin görüş ve talepleri 22/10/2021 tarihli “Anlaşmazlık Tutanağı” da özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir...

...yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları, işçi ve makinelerin çalışma saatleri... ...tespitinde yüklenici ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare tarafından on... TL (iş artışı dahil) anahtar teslim götürü bedel sözleşme bedelli ...

...Yılı Birliğimize Bağlı Sağlık Tesislerine 72 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı ihalenin davacı şirket üzerinde kalması... ...uyarınca ödemenin yapılmaması durumunun eksik veya kısmi mal teslimi yoluna gidilmesinin haklı gerekçe olarak sunulamayacağı...

3.15-İmalatlardan kullanılacak kum-çakıl-taş-çimento, demir, demir profil, hazır beton, temel malzeme vb. anahtar teslimi götürü bedel , hafriyat , nakliye bedeli , pursantaj , teknik şartname , uygulama projesi

Yapım İşi” kapsamında, kazıdan çıkan malzemenin nakli hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... anahtar teslimi götürü bedel , nakliye bedeli , teklif bedele dahil mi , teknik şartname , uygulama projesi

cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası İlköğretim Okulu ve Kompleksi Yapım İşi Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Sözleşme ile davacı, davalı vakfa...

...yaklaşık 7 ay gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat farklarının çok yüksek olduğu göz önüne... fiyat farkı , güncel endeks , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , yapı ruhsatı , Yer teslimi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; yukarıda anılan işte, iş yeri tesliminin ……… ...yapılacağı yerdeki dolgu malzemelerinin yerinden oynaması ve dolgu malzemelerinin sel suları ile birlikte kaybolması nedeniyle... ...veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir.

...nin 15.maddesinde Döküm sahasının tespit edilmesi, malzemenin döküm sahasına dökülmesi için gerekli izinlerin... ...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin anahtar teslim götürü bedel kısmı için yüklenici tarafından teklif... ...ilişkin taraflarca imzalanan 25.12.2020 tarihli Anlaşmazlık Tutanağına göre tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...binalar yıkıldığında 02/08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşyerinin yükleniciye teslimi” başlıklı 6 ncı maddesinde, “(