...birlikte değerlendirildiğinde, davacı hakkında tesis edilen yasaklama kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. ...sebep kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi talep edilmiş olmasına rağmen, idarece mevzuata uygun bir değerlendirme yapılmadan sözleşmenin 35.1.1.

...olarak tekliflerinin ve sözleşmenin güncellenmesini talep ettikleri, bununla birlikte mevzuata uygun bir şekilde tekliflerinin geçerlilik süresini uzatarak sözleşmeyi 14/01... ...tarafları etkileyecek sonuçlar doğuracak şekilde dönüştürülmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, diğer taraftan yüklenicinin sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve...

...ile fesih tarihi (18.07.2007) arasında geçen 118 gün için gecikme cezası hesaplanması mevzuata uygun değildir. ...süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması gibi sözleşmeye aykırı davranışlar) veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen...

...süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. ...2013 tarih ve 5563 sayılı Olur ile sözleşme feshinin İl Müdürlüğünce onaylandığı, mevzuata göre, mücbir sebep hâlleri dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine...

...bulunmasına rağmen yer teslimi yapılmaması gerekçesiyle süre uzatımı verildiği, ayrıca mevzuata göre ödeneği bulunan işler için ihaleye çıkılmasının zorunlu olmasına karşın... ...görüldüğünden, söz konusu gecikmeler için “gecikme cezası” uygulanmamasında hukuka aykırılık yoktur.

2) Tip sözleşmede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine ve 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.” denilmek suretiyle sözleşme tasarısında yer verilecek hükümlerin mevzuata aykırı olamayacağı vurgulanmıştır.

Yüksek Tutarlı ve Özellik Arzeden Yapım İşlerinde Mevzuata Aykırı Şekilde Kontrol Teşkilatı Üyesi Görevlendirmeleri Sözleşme bedeli 65.890.000,00 TL olan ihale (1.

Ancak, temyize konu ödemenin yapıldığı işe ilişkin arsa temin edilmeden ihaleye çıkılması, mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, arsa temin edilmeden ihaleye çıkılması sonucu ortaya çıkan mevzuata aykırı işlem için, yersiz ilan bedeli ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

... sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 71’inci maddesinde kamu zararına ilişkin olarak; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.” şeklinde düzenleme yapılarak “kamu görevlileri”nde...

Bu hususların ilgili Daireler tarafından da uygun bulunması halinde ilgili mevzuatta herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu mevzuata uygun olarak aynı şekilde yapılan mali iş ve işlemler hakkında da daha sonra mevzuata aykırılık gerekçe gösterilerek denetim raporu düzenlenemez.