...önünde bulundurularak iş ve işlem tesis edilmesi gerekmekle birlikte böyle bir uygulama da yapılmadığı, yukarıda belirtilen işe ait sözleşme ve sözleşmenin tabi olduğu mevzuata aykırı uygulamaların sorumluluğunun idaresine ait olması sebepleriyle anlaşmazlık hususlarında Kurulumuzca karar verilmesine yer olmadığı, Değerlendirilmektedir.

...verilmesi gereken sürenin verilmeyerek yüklenicinin cezalı çalışma durumu ile karşı karşıya bırakıldığının kabulünün gerektiği, netice olarak idaresinin uygulamaları mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarenin kusurundan yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı, iş artışına konu imalatların ve bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi...

...değerlendirilemeyeceği, bu belirleme ve değerlendirmenin idare tarafından yapılması gerektiği ve idare tarafından söz konusu sürece ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

maddesinde kamu zararının; Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır şeklinde tanımlandığını, buna göre doktrinde kamu...

...açık olduğu, söz konusu düzenlemede de sözleşmenin bitiminde söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminattan kesinti yapılabileceği düzenlendiğinden mevzuata aykırılık olmadığı değerlendirilmiş ve başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

...isteklilerin teklif geçerlilik süresinin dolduğu ve söz konusu sürelerin uzatılmasına ilişkin idarece herhangi bir talepte bulunmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, süre uzatım talebinde bulunulması ve teklif geçerlik süresinin ve buna bağlı olarak geçici teminatın uzatılıp uzatılmamasına göre değerlendirme...

...ödeneklerinin sözleşmesinde belirtilmemiş olmasının, belirtilmeyen (olmayan) ödeneklere ilişkin müteakip süreçte değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi sebebiyle, Mevzuata aykırı husus içeren sözleşme esas alınarak görüş oluşturulamayacağı, Görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi...

Yüklenici her ne kadar meslek oda belgesini diğer evraklarla tarihi uyumlu olacak şekilde idareye sunmamış olsa da savunma eki belgelerden teknik personelin yer tesliminden itibaren işin başında bulunduğu ve meslek odasına kayıtlı olduğu anlaşıldığından gecikme cezası kesilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

...Danıştay Onüçüncü Dairesinin 15.05.2023 tarih ve E:2023/1047, K:2023/2353 sayılı kararında “Her ne kadar ilk derece mahkemesi kararında, davacı şirketin mevzuata açıkça aykırı olarak ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeye davet edildiği tarihten itibaren 10 günlük sürenin bitimini izleyen 3 gün içerisinde sözleşmeye davet...