Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu işi sözleşme süresi ve verilecek ihtarlı süre içerisinde teslim etmesinin mümkün olmaması karşısında verilen yasaklılık kararında hukuka aykırılık yoktur. ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

2013/296) Yüklenicinin işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da teknik şartnameye aykırı olduğunun muayene kabul komisyonunca tespiti üzerine sözleşmenin feshedilmesinde mevzuata aykırılık yoktur. ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi

İstemin Özeti :Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 01.10.2013 tarih ve E:2010/507, K:2013/2416 sayılı kararın; uyuşmazlığa konu olan muayene ve kabul işlemlerinin davalı idarece mevzuata uygun gerçekleştirilmediği ileri sürülerek düzeltilmesi istenilmektedir. fesih , muayene ve kabul , numune , teknik şartname , yasaklılık

Muayene kabul komisyonunca, teslim edilen sistemin eksik yönlerinin giderilmesi için yükleniciye sözlü olarak 10 günlük süre verilmesi ve bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi üzerine sözleşmenin feshedilerek yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Yine muayene kabul komisyonu üyeleri de, yapılan işin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun gerçekleşip gerçekleşmediğini, kabule engel olabilecek eksik, kusur ve hatalı bir işlemin olup olmadığını incelemekle mükelleftir.

Ara denetimi gerçekleştiren personel, muayene kabul komisyonlarında görevlendirilebilir. İlan yapılmaksızın ihaleye çıkılması, muayene ve kabul komisyonu oluşturulmaması ve gerçekleştirilmeyen iş için ödeme yapılması hususlarının idari yönden incelenerek sonucundan bilgi verilmesini teminen ...

Birden fazla kısmın (2 kısım/grup) aynı firmaya ihale edilmesi halinde bu kısımların tamamı için tek sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi,  Sözleşme Tasarısı’nın “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1.

Yukarıda belirtilen yönetmelik esaslarına göre yürütülmesi gereken geçici kabul işlemlerinin geçici kabul itibar tarihinin tespiti muayene ve kabul komisyonunca yapılır, geçici kabul tutanağı yetkili makamca onaylandıktan sonra geçerli olur ve geçici kabul yapılmış sayılır.

...tarihli ve 27159 sayılı 1 inci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin “Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen...

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “(