Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu işi sözleşme süresi ve verilecek ihtarlı süre içerisinde teslim etmesinin mümkün olmaması karşısında verilen yasaklılık kararında hukuka aykırılık yoktur.

2013/296) Yüklenicinin işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen ek sürede teslim edilen malların da teknik şartnameye aykırı olduğunun muayene kabul komisyonunca tespiti üzerine sözleşmenin feshedilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

İstemin Özeti :Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 01.10.2013 tarih ve E:2010/507, K:2013/2416 sayılı kararın; uyuşmazlığa konu olan muayene ve kabul işlemlerinin davalı idarece mevzuata uygun gerçekleştirilmediği ileri sürülerek düzeltilmesi istenilmektedir. fesih , muayene ve kabul , numune , teknik şartname , yasaklılık

Bu bağlamda ödeme emri belgesini imzalayan harcama yetkilisi-vekil de olsa- ile gerçekleştirme görevlisi ve muayene kabul komisyonu üyeleri de sözleşmeye aykırı olarak cezai hükmün uygulanmaması sonucu ortaya çıkan kamu zararından sorumludur.

... işlemlerinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığı bu düzenlemelerde idarelere ... sunulduğu, Yüklenicinin 15 Son nolu hakedişe “İdareye verilen 01/11/2021 tarihli dilekçemde yazılı itiraz kaydı ile ...

Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır. Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.  geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. Hukuk Dairesinin 07.12.2012 tarih ve E.

Muayene kabul komisyonunca, teslim edilen sistemin eksik yönlerinin giderilmesi için yükleniciye sözlü olarak 10 günlük süre verilmesi ve bu süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi üzerine sözleşmenin feshedilerek yasaklama kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu” başlıklı 6’ncı maddesinde, “(