maddesi dikkate alındığında üretici firmadan kaynaklanan sebeplerin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğini, süre uzatımı verilebilecek hallerin ilgili maddelerde düzenlendiğini, davacıya sözleşmenin 34.

maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edileceği hükmü mevcuttur.

maddesinde mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların iade edileceği hükmü mevcuttur.

… Diğer yandan, ihale dokümanında fiyat farkı verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı verileceği belirtilmeyen işlerde) yüklenici firma teklifini işin bitiş tarihini ve piyasa koşullarını dikkate alarak verir.

Bu belgenin alınamaması mücbir sebeplerden veya proje değişikliklerinden kaynaklı olarak bir imalattan vazgeçilmesi değil ihaleye çıktığı anda da imalatın yapıldığı zamanda da alınamaması yükleniciden...

...olması durumunun somutlaştırılmadığı gibi işe etkisinin olduğu durumdan itibaren mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı... ...verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın bulunmadığına, Sebep olunan kamu zararının tazmininden ise süre uzatım kararında imzası olan ile olur...

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri... Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, mücbir sebebe binaen tasfiye edilen işlerde, tasfiye olur tarihinin geçici kabul tarihi olarak...

...bilgi ve belge (bütçe tertibi, ödenek durumu vb.) bulunmaması dolayısıyla kamu zararına sebep olunduğu iddiası ileri sürülmüşse de; Denetçi sorgusuyla talep edilen; Arşiv Binası...

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin...