...olmasından dolayı gecikme cezası kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu iddiasına yer verilmişse de; Belediye ve yüklenici … Taah. ...bendinde yetkili merciler tarafından belgelendirildiğinden, Ayrıca, Belediye tarafından olumsuz hava koşulları mücbir sebep olarak kabul edilmiş olmasının yanında, söz konusu...

...olduğu raporda fesih talebine onay vermiş olmasına rağmen, Hazine Bakanlığı'nın olumsuz görüş bildirmesi neticesinde başkaca hiç bir hukuki gerekçe göstermeden başvurunun... ...fiyat artışları dolayısıyla meydana gelen zarardan gerek yüklenicinin gerekse idarenin zarar görmemesi için gerçekleştiğini, şartları sağlanan tüm kişilere uygulanmasına...

...hukuka aykırılık görülmediğinden davacı şirketin uğradığını ileri sürdüğü zararla idari işlem arasında illiyet bağı bulunmadığı, dolayısıyla davalı idareye... ...2009 tarihli tutanakla davacı şirket tarafından kurulan sistemdeki eksiklikler nedeniyle olumsuz rapor verildiği, bunun üzerine sözleşmenin 35.1.1.

gibi) ile yol ve saha kaplaması (ham zemin, beton, asfalt vs.) şartlarında karşılaşılacak olumsuz durumlar için herhangi bir ilave ödeme yapılmayacaktır. … Önceden bahsi geçenlerin genelliğine zarar vermeden fiyatlar ve tutarlar bütün riskleri, ihtimalleri, mecburiyetleri, muhtemel...

...Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan kur artışları nedeniyle firmaların bu dönemde büyük zararlarla karşı karşıya kaldığı tespitinde bulunulmuş ve 4735 sayılı Kanun... ...birlikte, aynı konuda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan bir davada ortaya çıkan olumsuz görev uyuşmazlığı üzerine verilen Uyuşmazlık Mahkemesi'nin ...

... tarihli yazıyla bitirilmesinin istendiğini, müvekkili tarafından yazılan yazılara olumsuz cevap verildiğini, son olarak 02.02.2012 tarihli yazı ile Kontrol Teşkilatının tutanaklarında ... yükleniciye gönderildiğini, 20.088,00 TL ceza uygulandığını, gecikme cezasının zararın doğduğu tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini ...

...yansıtılmasına ilişkin 2 kez talepte bulunulduğunu, davalı idare tarafından bu taleplere olumsuz yanıt verildiğini, 4857 sayılı İş Kanunu 2/8 fıkrasına göre asıl işverenin... ...bedele itiraz ettiklerini, bu bedelden hüküm kurulursa sebepsiz zenginleşme sonucu, kamu zararının oluşacağını belirterek; istinaf taleplerinin kabulüne, yerel mahkeme kararının...

TL kamu zararı oluşmuştur.

...gerektirir şekilde sonlandırılmamasına rağmen kıdem tazminatı ödendiği, bu nedenle kamu zararına sebep olunduğu belirtilmiştir.

belediye başkanı , kamu zararı , sorumluluk , süre uzatım komisyonu , süre uzatımı