...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... ...dikkate alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın fen noktasından...

...Listesi”nde “03.01 Elektrik Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı Kesintisiz... ...Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta...

...sözleşmesi imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim... Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum...

...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... ...feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi mümkün değildir...

...gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup... ...tarihli ve 755-04 sayılı İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü.

...dışı görevlendirmelerdeki gecikmeler ile davacı şirketin yük altında eğilme sıcaklık deneyine itiraz üzerine hakem laboratuvar... maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25.

parça numaralı 1 adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından Covid-19 salgınından... ...Numaralı sözleşme imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde teslim edilen...

Yüklenici aylık hak edişinde, öğün miktarlarının altında fiyat farkını ayrıca belirterek faturasına yansıtacaktır... ...giderleri ile şekli ve içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülüklerin teklif...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ...konu işte yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasının imza altına alınan sözleşmenin yürütülmesine etki etmemesi gerektiği...