İşe ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde; “… ...uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre uygun olarak geri kalan iş kalemleri...
revize birim fiyat - Arama Sonuçları
Akaryakıt fiyat farkı: Açık ihale yöntemi ile 04.02.2020 tarihinde ihale edilen “… ç) Fiyat farkı: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri...
...eklerinde deneme işletmesi koşullarının güncel duruma göre revize edilebileceğinin belirtilmesi üzerine 6 araçla yapılacak... ...yapılmış stabilize dolgunun, Madde 2 şartlarında 1 m3’ünün fiyatıdır. ...olarak; Söz konusu pozların ihale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat tarifleri; “1.1.1.2.1 Stabilize Dışındaki Malzeme...
...ait uygulama projeleri incelendiğinde; “Seferihisar İlçesi Revize İçmesuyu Şebeke Uygulama Projesinin Hazırlanması Genel... ...bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı... ...kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar, işin anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif...
...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut... ...cetvelinde herhangi bir iş kaleminin öngörülmüş ve birim fiyatının gösterilmiş olması yükleniciye, mutlaka o nev’i... ...şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde değişiklik yaparak revize ettiği projeye göre yüklenicinin işe devam etmek mecburiyeti...
...yayımlandığı, yayımlanan zeyilname ile; İdari Şartname’de yer alan fiyat farkına ilişkin endeksler/katsayılar, proje revizeleri sebebiyle atölye projeleri, atölye projelerine esas şartnameler ve buna bağlı olarak mahal listelerinde, Birim Fiyat Teklif Cetveli ile tüm ihale dokümanında kapsamlı bir revizyon yapıldığı ve ihale dokümanında 248 adet...
...nolu idareye verilecek hizmetlere ilişkin verilen teklif birim fiyatların sadece idareye hizmet için alınan personelin giderleri... ...hakedişlere istinaden ödenecektir” denildiği, teklif mektubu eki birim fiyat cetveline göre “İKY 900 ve İKY 9000 idareye sağlanacak... ...kapsamından; davalı BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı...
Formülde; F: Fiyat farkı tutarını (TL), M: Birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını... Yukarıda yer alan formüle göre A1 temel endeks/fiyattır ve sözleşme süresi boyunca değişmemektedir.
...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/04/2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut... ...hazırlanarak 06/10/2020 tarihinde İdare onayına sundukları, revize projenin İlbank Adana Bölge Müdürlüğü tarafından...
...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/10/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “İzmir İli Konak İlçesi... ...sâri ödenek dilimlerine uygun olması, kamu yararı açısından fiyat farkından kaynaklı artışlara sebebiyet vermemesi gerektiği... ...ödeneklerinin de programlanandan az olacak şekilde sonradan revize edilmesi nedenleriyle işlerin öngörülen sürede bitirilemediği...