...yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dökümanı satın almaları zorunludur. ...davacının nefaset kesintisi yapılmaması yönündeki iddiasının yerinde olmaması ve 14. ...yaptığını belirterek her türlü dava ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla davalı idareye karşı yapılan ve müvekkiline...

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “… …” Hükümleri yer almaktadır.

...İşi”ne ilişkin fiyat farkının “Motorin (Diğer)” fiyatları yerine “Motorin” fiyatları esas alınarak hatalı hesaplanması... ...izlenerek internet sayfasında yayımlanır.” hükümleri yer almaktadır.

Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına... ...sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” hükümleri yer almaktadır.

...tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.” açıklaması yer almaktadır. ...1/Y standart form numaralı “Ortaklık Tespit Belgesi”nin yerine,  “

Hükümleri yer almaktadır. ...incelendiğinde, işe ait sözleşmenin, “İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 3 üncü maddesinin...

kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü... Hükümleri yer almaktadır.

...Teknik Şartname”de yer alan “İdari ve Teknik Şartnamede Yer Alması İstenilen Hususlar” başlıklı dokümanda; “1. İdaresince binanın yeri değiştirilmek suretiyle proje değişikliği yapıldığı anlaşılmaktadır.

TL’ye satın aldığı ve yükleniciye ödemeni yapıldığı anlaşılmaktadır. TL’ye satın almıştır. ...yapmasına ve hükme bağlamasına engel değildir.” hükmü yer almaktadır. Yani kanuna aykırı emrin yerine getirilmesinin ön şartı emrin yazılı olarak yinelenmiş olmasıdır.

...tarafından teklif edilen “beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan C30/37 basınç dayanım... ...ile yüklenici arasında söz konusu “Analiz-1” adlı pozun yerine “YBF-Analiz-1A” no.lu poz ile yeni birim fiyat yapıldığı... ...kalınlığındaki beton yolun bölge şartlarında yetersiz kalmasından dolayı beton kalınlığının 17,50 cm’ye yükseltilmesinden...