faaliyet alanına ilişkin belge , itirazen şikayet , kik şikayet bedelinin alınması , şekil ve süre yönüyle

...süresinin de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılması gerektiği düzenlemelerine... Esas yönüyle; 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi... tarihinde süresi bitecek olan ... Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen borç tutarı ...

ve ilçeleri muhtelif köy yolları 1 ve 2. bakım ve düzeltme sorumluluğu , bakım ve onarım yükümlülüğü , teminat süresi ...içindeki bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları...

“İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “… (BOTAŞ)’nin 11/03/2021 tarih ve E. ...ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

...istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine kaydedilmediği... ...yükleniciye 41'inci maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların... Hukuk Dairesinin 09.11.2017 tarih ve 2016/1074 E., 2017/2926 K.

...nün 19/01/2021 tarihli ve E.729 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı... ...ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mersin Sosyal Güvenlik... tarih ve ... tarih ve E:... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, tarih ve ...

TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ve ... ve ... ...varakasında ve süre uzatım kararında hiçbir şekilde imza ve paraflarının bulunmadığı... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

ve ... ...mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...ve değerlendirmeleri aşağıda belirtildiği şekildedir.