...Başkanlığı) 24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; .. ...veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”, (2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; …

rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir. ...idarenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini istemeksizin...

...belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz... ...katsayıları toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenir ve ihale dokümanında gösterilir... Büyükşehir Belediyesi tarafından … ihale kayıt numarası ile ihale edilen ve … Ltd.

...seviyesindeki imalata rağmen, sözleşmeyi haksız şekilde feshederek, teminat mektubunu irad kaydettiğini... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır.

...ın görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme... Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. ...istenen inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının yeterli...

KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...edileceği, yüklenicinin bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı... ...düzenlemelerin isteklilerce tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel teşkil edeceği...

İhale süreci içerisinde başvuru konusu ihaleye ilişkin... ve Tic. ve Tic. ...esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

...şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru... KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Asliye Ceza Mahkemesi ve Adana 25. ...olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve...

...değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir. İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde, “6.1. ...sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici...

...işin davacı tarafından sözleşmede belirtilen sürede tamamlanmadığını, cezanın sözleşmenin... Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. maddede belirtilen şekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurların...