(Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 tarih ve 2022/125 E, 2022/162 K, sayılı kararı) İhale sonucu imzalanan sözleşmenin ihalenin ... aşırı külfet yüklediği ve kuralın orantılı olmadığı sonucuna ulaşıldığından 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli tabloda yer alan“Sözleşmenin düzenlenmiş ...

287 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; …Genel Müdürlüğünce, … ...22.05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin ise fiilen 25.12.2017 tarihinde … TL bedelle bitirildiği, İdare tarafından... İçmesuyu Projesi İşi kapsamında kullanılmadığı halde işe ait son hakedişte yeni birim fiyat yapılarak ...

...başlanılamadığı, işin yapılma yerinin karşılıklı anlaşma ile değiştirildiği, yaşanan gecikmeden dolayı idare tarafından 12/02/2021 tarihli olurla işe 180 gün süre uzatımı verildiği ve bu sürenin işin ilk bitim tarihi olan 12/02/2021 tarihine eklenerek işin son bitim tarihinin 11/08/2021 tarihi olarak güncellendiği görülmektedir.

... Santralinde 12/10/2019 tarihinde arıza oluştuğu, 286 iş günü sonrasında arızanın giderildiği, bu süre için 710.115,12 TL ... şirketlerinden kaynaklanmadığı, idarenin kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü zararın giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü ... görüş ve değerlendirmesi ise; Rüzgar Enerji Santralinin 12/10/2019 tarihinde arıza yaptığı, işin teknik şartnamesinin 8 ...

...hesaplanması durumunda temel endeks ayı olarak sözleşmesine göre iş bitim tarihi (13/12/2020)nin dikkate alınması gerektiği, İşin tamamına fiyat farkı hesaplanması durumunda, sonradan tespit edilen yeni birim fiyatların İhale tarihine (19/11/2019) mi veya sözleşmesine göre iş bitim tarihi olan (13/12/2020) tarihinin mi dikkate...

...Müdürlüğü’nün (Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı) 15/12/2021 tarih ve 32695 sayılı yazısı ve eklerinden özetle... ...görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. ... 02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde; “…

Poz numarası 1 olan ø 12 (300 MM) CİDAR=8.8 MM TECRİTLİ, DÜZ UÇLU ÇELİK BORU Köy Hizmetlerin Güncel olmayan ve en son 2010 yılında fiyatlandırılan İdaremizin bu pozu güncellediği tarih baz endeks 164,94 güncelleneceği endeks 2021 Mayıs ayı endeksi olup, bu ayın endeksinin 666,79 olduğu ve güncellenen...

... kalemleri bedellerinin geçici hakedişler ile ödenmesinden sonra, bahse konu yeni iş kalemleri birim fiyatların, sözleşme ve ... taraflarca yeniden birim fiyat belirlenmesi), Görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 28 ...

...getirmesi gerektiği; 14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi itibarıyla sona erdirmek suretiyle taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında 2886 sayılı Kanunun 84.

... İşin yürütülmesi sırasında, sözleşme eki YİGŞ’nin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının ... oluşturulan analizlerin kullanılacağı, bir bent tüketilmeden bir sonraki bende geçilemeyeceği, İş kalemi veya iş grubunun niteliğine ... fiyatın tespitinde, yüklenici kârı ve genel giderlerin de ayrı bir girdi olarak yer alması gerektiği, bu oranın, sözleşmesinde aksine ...