... durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde ... 2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

... ağaçlarının deplasesi için gerekli iznin alındığı, 16/12/2021 tarihi itibarıyla deplasesinin tamamlandığı ve yüklenici ile ... belirlendiği, aylık ödenek dilimlerinin işin başlangıcında düşük, sonlarına doğru yüksek tutulduğu, yanlış yapılan her iş programının ... hale geldiği, Yapılan işlemlerin ilgili mevzuata ve Sayıştay Başkanlığı’nın tespitlerine uygun olduğuna ilişkin bulunmaktadır ...

...feshedileceğinin belirtildiği ve dikkate alınmayan ihtarname sonucunda sözleşmenin feshedildiği, Sağlık Bakanlığı... ve 4734 sayılı Kanun'un 62. maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. Bu karar, 28/03/2012 tarihli ve 28247 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Sözleşmenin 12 inci maddesinde iş programı hazırlanmasının açıklandığı, YİGŞ ... için mobilizasyon şartlarının kolaylığı ve yer teslimi sonrası işe başlanılması hususu dikkate alındığında şantiye kurulumu ... Yüksek Fen Kurulu kararı çıkıncaya kadar idare tarafından onaylanan iş iş programının uygulanması için yüklenici ile anlaşma ...

... bu avukatlardan bir tanesinin doğum iznine ayrılmış ve 28.12.2017-19.10.2018 tarihleri arası Belediyeye hiç gelmemiş olduğunu, zira ... koyucu tarafından belediyeler için kamu yararı gözetmeyen personel alımları için caydırıcılık maksatlı getirilen- açık hükmü karşısında kamu ...

304 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesinin (A) bendinde; … ...aykırı olarak kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesi sonucu oluşan …TL kamu zararının …TL’si tahsil edildiğinden... ...tahsil edilir.” hükmü, “Ek kesin teminat” başlıklı 12’nci maddesinde ise; “Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek...

...düzenlemelerde 24.02.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda yer alan formülün kullanıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin 12’nci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

...ifadesinin proje değişikliği sonucu ortaya çıkan imalat artış/eksilişlerinin birim fiyata dâhil olduğu değerlendirilmesinin, sözleşmenin 8 inci maddesine göre ihale dokümanları arasında daha öncelikli olan YİGŞ’nin “Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmünü ortadan kaldıramayacağının da idaresince bilinmesi...

Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra; Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli...