...sözleşmenin imzalandığı, birim fiyat nitelikli sözleşme bedelinin 18.149.431,26-TL olduğu, sözleşme konusu işin 12.781.985,82-TL bedelle tamamlandığı, davacının sözleşmenin 29/son maddesinde; Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24.

... ve ilk iş bitim tarihinin 13/02/2023 olduğu, İdaresince 20/12/2021 tarihli ve 331339 sayılı Olur ile yer teslim tarihinden itibaren ... anlaşmazlığın olmadığı, her iki analizde de ihale yılı (2020) rayiçlerinin kullanıldığı, İdare tarafından tespit edilen fiyatın ... 2020 Aralık) ÜFE’ye göre güncellenmiş değeri aldıktan sonra tespit ettiği fiyatın %90’ını aldığı ve anlaşmazlığın da ...

... aldığı, ancak söz konusu iş kaleminin 05/02/2016 tarihli ve 82129 sayılı olur ile işin kapsamından çıkarıldığı ve bu ... karar verildiğine, Yükleniciye bahse konu Olur’dan önce ve sonra herhangi bir uygulama projesinin hazırlanması yönünde talimat ... tarafından hazırlanan elektrik ve mekanik projelerinin sehven onaylandığı, işde toplam 14 adet hakediş düzenlendiği, yüklenicinin 14 ...

Mahkemece yapılan yargılama sonunda son alınan bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda; asıl davada davacı ... bittiği 06.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 02.12.2011 tarihinde verdiği dilekçe arası 26 ... alacağı olduğunu, bu alacağa 93.403,22 TL KDV eklendiğinde 612.311,02 TL’ye yükseldiğini belirterek asıl davada ıslahla artırılan ...

... araçların incelenmesi amacıyla görüşmelerin başladığı 06/12/2013 tarihi ve görüşmelerin sonlandığı 13/05/2014 aralığı arasında ... davacı yüklenicinin sözleşmeyi fesih yoluna gitmeyerek ifa ile sonuçlanmasını bekleme tercihinde bulunduğu, bu tercihe göre davacının uzayan ...

48.12. … Aynı Şartname’nin “Taşıtların teknik özellikleri” başlıklı maddesinde 3’üncü maddesinde “3.1. Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...tarafından 29.04.2019 tarihinde onaylanan “Her cins zeminde 120 cm. ...idarelerde mevcut olmayan rayiçler için ise piyasa araştırması sonucu elde edilen proforma faturaların dikkate alındığı... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.