...gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı... 4735 sayılı Kanun’un “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 20 nci maddesinde; “… (Sayıştay 4. Dairesinin 24.10.2023 tarih ve 312 sayılı kararı) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin...

fıkrasının (b) bendini ihlâl ettiği gerekçesiyle aynı Kanun'un 26. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1.

...açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi... 5 set olarak talep ettiğiniz kaynak makineleri ile birlikte istenen 2 adet torç 38. sayılı ve … tarihli, …

Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir. (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenici 09.12.2016 tarihli dilekçesinde; 26.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılan ... odası kayıt belgesini vermediğini, dokuz günlük kurban bayramı tatilinin hemen ardından 19.09.2016 tarihinde eksik evraklarının ... yüklenici 22.09.2016 tarihli dilekçe ekinde başka bir teknik personele ait taahhütname ve eklerini idareye sunduğundan 01.09 ...

...tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli noter aracılığı ile 4735 Sayılı Kanun ve YİGŞ... ...alacağının belirlenmesi için bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesinden ibarettir. (Yargıtay 15 HD.

...görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusunun inceleme ve değerlendirmesine... Aynı şartnamenin, “6.Cephanelik” başlıklı bölümünün 10 uncu maddesinde; “10.

Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlendirilmesi sonucunda; - e-imza , e-itirazen şikayet , e-şikayet , EKAP , ihalelere yönelik başvuru

...şimdilik 1.100.000,00 TL, cezai tazminat karşılığı şimdilik 100,00 TL, teminat mektubu komisyonu için şimdilik 31.773,00 TL, teknik personel taahhüt masrafları için 1.035,42 TL, Kamu İhale Kurumu payı için 25.212,00 TL, Bakırköy 25.