Malın belirtilen sürede teslim edilmemesi veya talep edilen miktardan eksik teslim edilmesi durumunda, gecikilen her bir takvim günü için toplam sözleşme bedelinin onbinde 5’i (0,0005) oranında ceza kesilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde: “6.1.Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ...

Soğuk Hava Deposu Yapım İşi”nde; Saymanlık Binası dış cephesinde ısı yalıtımı imalatının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının tespitinde tenzilat uygulanması konularında yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

Uygulama projeleri ve mahal listesinde bulunmadığı görülen “Elektronik Çaycı Sistemi, E-Mübaşir Sistemi ve Segbis Sistemi” imalatlarının sözleşme bedeline dahil olup olmadığı konusunda anlaşmazlık oluştuğu görülmektedir. İşe ait Sözleşmenin Sözleşmenin türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1.

Taraflar arasında 10.06.2016 tarihli kesin hakediş tutanağı tanzim edilmiş, davacı bu hakedişi usulüne uygun ihtirazi kayıt koyarak imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016 tarihleri arası 103 gün için sözleşme bedelinin %0,03 oranında 118.532,26 TL gecikme cezası kesilmiştir.

.Sanat Yapıları Yapım İşi” nde, kazıdan çıkan malzeme ve nitelikli malzeme ile geri dolgu yapılması bedelinin sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır.

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir.

İdaresi yazısı ekinde gönderilen ihale dokümanları incelendiğinde; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.Bu sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ( …

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; İhaleye esas uygulama elektrik projeleri ve özel teknik şartnameler ile ilgili detaylar incelendiğinde, turnike sistemi içerisinde yer alan Barkod imalatlarının ihale kapsamında ve sözleşme bedeli dahilinde yüklenici tarafından yapılması gerektiğine ilişkin bulunmaktadır.