...sözleşme bedelinin %0,01’i tutarında para cezasının uygulanacağı ve aylık hakediş miktarından kesileceğinin düzenlendiği, yine anılan düzenlemeler kapsamında bu hallerin ardı ardına veya aralıklı olarak 7 defadan fazla tekrar edilmesi halinde ise 4735 sayılı Kanun’un 20’nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin...

Taraflar arasında 10.06.2016 tarihli kesin hakediş tutanağı tanzim edilmiş, davacı bu hakedişi usulüne uygun ihtirazi kayıt koyarak imzalamış, davacının alacağından bu hakedişte 28.02.2016 ile 10.06.2016 tarihleri arası 103 gün için sözleşme bedelinin %0,03 oranında 118.532,26 TL gecikme cezası kesilmiştir.

...başvurularda, sözleşme bedeli 120 hektarlık alan üzerinden hesaplanmasına rağmen bu alanın 52 hektarlık kısmının ileride kullanılamayacağı ileri sürülerek sözleşmenin feshinin, bu mümkün olmazsa kira bedelinin düşürülmesinin talep edilmesi karşısında, söz konusu alanda yapılaşma yasağının taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmadığı görülmektedir...

maddesinde yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

... yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda ... hususları birlikte dikkate alındığında; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanan bu işte uygulanacak fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde değişiklik yapılamayacağı ...

Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar ile tarafların gösterdikleri kanıtlar toplanmış, uygulama iki ayrı bilirkişi kurulunca sağlanmıştır. ...bedelleri nakde çevrilmek suretiyle irad olarak kaydedilen iki adet kesin teminat mektubu bedelinin tahsili talebinin kabulü yerinde ise de, hatalı değerlendirme ile kâr kaybına...

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Yüklenici 1 (bir) günü geçen her iş günü için sözleşme bedelinin %0,03 (on binde üç)'ü oranında ceza ödeyecektir.

Söz konusu iş, 31.08.2015 tarihinde ihale edilmiş ve 04.03.2016 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8. ...hazırlanan ihale/dokümanlar, yaklaşık maliyet hesabı ve ihaleye konu teklif edilen ihale bedelinin, proje onay tarihindeki düzenlemelere göre sunulduğunu, bununla birlikte … Genel...