...06/04/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 30/04/2021 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “KBB İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Cami İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; proje değişikliği sonucunda ortaya çıkan imalatlara ilişkin olarak idaresince tek taraflı olarak belirlenen yeni birim fiyat yüklenicinin...

birim fiyat sözleşme , doğalgaz abone bağlantı bedeli , iş artışı , proje değişikliği , teklif bedele dahil mi

... İşin yürütülmesi sırasında; idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı devrede ... değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmesi sebebiyle, Mevzuata aykırı husus içeren sözleşme esas alınarak görüş oluşturulamayacağı, Görüşüne, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ...

Projeli işlerde imalat değişikliği için olur alınmadığı, olur doğrultusunda proje tadilatı yapılmadığı ve iş sahibinin bir yararı da bulunmadığı sürece farklı yapılan imalatlar için sözleşmede kararlaştırılandan daha fazla ücret ödenemez.

...idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, iş artışı/eksilişi yapılması, ödenek dilim değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

... için basiretli bir tacir olma kriterinin aranmadığını, kanun gerekçesinde; madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin ... kişilere uygulanmasına herhangi bir engel olmadığını, 6.İdarenin, yüklenicinin kanun değişikliği kapsamındaki fesih talebini gerekçesiz olarak takdir yetkisini kullanarak reddettiğini ...

...üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak...

Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.

Sözleşme imzalandıktan sonra davalı idare tarafından tek taraflı olarak yer değişikliğine gidilmiş, 02.02.2012 tarihinde bu durum davacı yükleniciye bildirilmiş, yüklenicinin ise 03.02.2012 tarihli yazısı ile tüm yasal haklarını saklı tutarak yer değişikliğini kabul ettiği anlaşılmıştır.

ve … no.lu yeni iş kalemleri için, sözleşme bedelinin, toplam yaklaşık maliyete bölünmesi suretiyle bulunan oran ile hesaplanan birim fiyatın çarpılması, 2- …, ...boyut- kalınlık değişikliği olarak vuku bulan veya aynı kesimde tünel kaya sınıfı değişikliği olarak ortaya çıkan durumlarda (üstyapı tabaka kalınlığı değişimi, hidrolik...