Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.” Sözleşme eki YİGŞ’nin; “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesi (4) üncü fıkrasında; “(
sözleşme eki - Arama Sonuçları
… Devamı
İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinde; “… İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlıklı 41 inci maddesinde; “ İşe ait anahtar teslimi götürü bedel sözleşme eki YİGŞ’nin; “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde; “…
İşe ait sözleşme eki YİGŞ nin: “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır”, “
Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.” Sözleşme eki YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “(
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci maddesinin başlığı ile 28.2 numaralı maddesine bağlı (24.1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir; …
maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır. Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesi 6100 sayılı HMK'nın 193. maddesine göre delil sözleşmesi niteliğinde olup mahkemelerce görevi gereği kendiliğinden gözetilmesi gerekir.
s) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği. Bu durumda hiçbir şekilde sözleşmede yer alan birim fiyat değişmeyecek, toplam puan ve toplam sözleşme bedeli aşılmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.
Örneğin bir yüklenicinin meydana gelen deprem bölgesindeki birden fazla işi varsa ve bu yüklenici sadece düşük bedelle aldığı iş için mücbir sebep kapsamında sözleşmenin feshi talebinde bulunmuşsa, idarenin kapsamlı bir değerlendirme yaparak karar vermesi gerekir.
teknik belgelerde, değişiklik yapılmaksızın işin tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir.
tarihinde tespit edildiği, yine aynı şekilde Bandırma antrepo teslimli sözleşme için görevlendirilen komisyonunda yüklenici tarafından bildirilen ...