...özelliklerini öğrenmiş olarak işe istekli olduğu kabul edildiğinden, sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış ancak işin yapımında her bir aşamanın imalatı için fenne ve hayatın doğal akışı gereği yapılması icap eden mahalden ve binanın fiziki koşullarından kaynaklı işler sözleşme bedeline dahildir.

maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır.

Bu tespitlerden sonra anlaşmazlık konusunun, sözleşme ve ekleri ile ilgili mevzuatına göre değerlendirilmesine geçilmiştir.

Ayrıca, Sözleşmenin “Sözleşmenin Ekleri” başlıklı …’

...sonrasında verilen süre uzatımlarına için geçerli olduğu, ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında yaşanan gecikme için işin süresinin uzadığından bahisle işe ait sözleşme ve ekleri hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanamayacağı değerlendirilmektedir.

2010/15-609, K.2010/634 sayılı kararında yer alan tespitler doğrultusunda sözleşmenin ekleri delil sözleşmesi niteliğinde ve sözleşmenin taraflarını bağlayıcı olduğundan, işe ... sayılı iç genelge hükümleri uygulanacaktır.” hükmü uyarınca … sayılı iç genelge delil sözleşmesi niteliğindedir ve Genelgedeki yeni birim fiyata ilişkin düzenlemeler taraflar açısından kesin ...

...sözleşme dışı olduğunu iddia ettiği imalâtların tümünün sözleşme kapsamında yer aldığını, davacının ihale aşamasında sözleşme ile ekleri olan şartnameleri ve işin yapılacağı yeri inceleyip sözleşmeyi imzaladığını, sonradan bedelin artırılması talebinde bulunamayacağını açıklayarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiş...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır.

Yeni birim fiyat yapılmasının diğer gerekçesi olan, Teknik şartnameler ile proje arasındaki çelişkiye gelince; Söz konusu işe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin ekleri” başlıklı 8 inci maddesinde; 8.1.

... davalıya bildirmiş olduğunu, sözleşmenin 34.6 maddesi teslim edilen malların sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde yükleniciye bu malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile ... kötüye kullanılması niteliğindeki bu davranışın hukuk düzeninin korumayacağını, sözleşme ve kanun hükümlerine aykırı davranan bu davranışı ile davacının kendisi olduğunu ...