...gerçekleştiremeyen davacı firmanın 4735 sayılı Kanunun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek fiilini işlediğinden bahisle 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan...

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; Anahtar teslimi götürü bedel sözleşme kapsamında yapılmasına karar verilen iş kalemleri için YİGŞ’nin 22 nci maddesi hükümlerine uygun işlem tesis edildiği belirtilmektedir.

Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek, hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona göre ödenir.” Hükümlerine göre idarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Davacıya bu haller için süre uzatımları verilerek aleyhine sözleşmenin gecikmeye ilişkin hükümleri uygulanmamıştır.

...maddesinde bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağının belirtildiği, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 205 inci maddesinde, sözleşmenin devrinin sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile birlikte bütün hak...

Sözleşmenin, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütün olduğu, birim fiyat bedeline hangi girdilerin ve unsurların dahil olduğuna ilişkin idaresince hazırlanan ve ihale dosyasına konulan, işe ait “Genel Teknik Şartnamede” yukarıdaki hükümlerin mevcut olduğu, Genel Teknik Şartname...

...Uygulama projelerinde yer alan asansöre ait elektrik panosu ve kuyusu hariç asansör imalatlarının sözleşmenin 6 ncı maddesi hükümlerine göre sözleşme bedeline dâhil olmadığına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Ek 1ve Ek 2nci maddelerine istinaden, 25/02/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan ve 18/10/2010 tarihinde idare ile sözleşme imzalayan davacı şirketin, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

İnşaatı ile ilgili olarak yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi sonucu sözleşme feshedildiği halde ihtar çekimli ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle toplam ...