...yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilir.

... tebliğinden itibaren revize iş programı hazırlanacağı, bu revize iş programında, sözleşme kapsamında yapılması gereken iş kalemlerinin, uzatılan süre de dikkate alınarak aylara/yıllara ... olmayacağı, İş programının, işin, yer tesliminden itibaren, sözleşmeye uygun olarak ve sözleşme süresi içerisinde hangi gün, ay ve yılda hangi imalatların yapılacağına dair yüklenici ...

... Taşıyabilen Ambulans Uçak Kiralanması ihalesi için 18.9.2015 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, sözleşmenin süresinde ifasını engelleyen bir takım olayların mücbir sebep olarak ... kabul edilemeyeceğine karar verilmesi üzerine açılan davada; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10.

...mektupta işin imkanları olmadığından bitirilememiş olduğu belirtilerek kabul edildiği, bu itibarla davacı şirketin ihale kapsamındaki taahhüdünü mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği anlaşıldığından, iki yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına...

...edilemeyeceği, bu hususun 4735 Sayılı Kanun'un 25/c maddesinde yer alan sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak kapsamında yer alan yasaklama sebepleri arasında değerlendirilebileceği tespiti...

Dosyanın incelenmesinden, sözleşmeye göre işin bitim süresinin, iş yeri teslim tarihinden itibaren 370 gün olduğu, yer ... kesişmesi nedeniyle projenin revize edilmesi gerektiğinin bildirildiği, bununla birlikte, proje kapsamında saha çalışmalarının ardından tespit edilen sorunların idareye raporlanarak toplam ...

YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin yedinci fıkrasında, gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı olarak iş eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların fiyatının hesaplanmasında...

...İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 04/01/2018 tarihinde anahtar teslimi sözleşmeye bağlanan  “Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi”nde ihale kapsamında bulunan aktif cihazların (Swich) temini hususunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmakta...

Temyiz Kuruluna ulaşan bilgi ve belgelerden sözleşme kapsamında yapılması gereken tesislerin bir kısmının yapılarak faaliyete geçtiği, bir kısmının ise hala tamamlanmadığı anlaşılmaktadır.