... başvuru yazısı ve eklerinden özetle; İşin yer tesliminin 16/03/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 700 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/02/2023 olduğu, İdaresince 20/12/2021 tarihli ve ... belirlendiği, İdaresince 07/03/2022 tarihli ve E-694 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile işe ait sözleşme devrinin yapıldığı, İdare ve yüklenici tarafından düzenlenen “Ocak taşı ile ...

...daresinin yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; İşin ihalesinin 21/09/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinin 22/10/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin 26/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim tarihinin ise 30/10/2022 tarihi olarak belirlendiği, İdare tarafından, iksa ve kazı projelerini...

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; Hopa-Borçka (Cankurtaran Tüneli Dahil) Yolu Km:6+500-13+ 787,77 Kesiminin Yapım işine ilişkin sözleşmenin, 15. İnşaat ortak girişiminin alt işvereni olarak çalıştığı ve iş süresince çok sayıda personel çalıştırdığı, bunlara ilişkin bildirimlerini ve prim ödemelerini...

...görevlilerince hazırlanıp imzalanan hakedişlerin sözleşmede belirtilen sürede tahakkuka bağlanıp ödeneceği, hakediş bedelinin gecikmeli olarak ödenmesi halinde ihale mevzuatında süre uzatımı verileceğine dair bir hüküm bulunmamakla birlikte yüklenicinin iş programında belirtilen işleri süresi içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği...

I - GİRİŞ … Balcalı Hastanesi Başhekimliği tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan, Ç.Ü. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından...

İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.  Bu konuda gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış olur.

İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

İdaresi yazısı ekinde gönderilen ihale dokümanları incelendiğinde; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”,

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate ... ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, “Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yükleniciye fiyat farkı verilecektir.