İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1.

Davacı yüklenici vekili, müvekkili şirketin davalı idare ile sözleşme imzaladığını, sözleşmeye göre işin süresi 484 gün olmasına ve işin bitim tarihi 30.11.2001 bulunmasına rağmen idareden kaynaklanan sebeplerle verilen süre uzatmaları sonucu iş 10.11.2008 tarihinde...

...bulunulduğu, idarece bu talebin uygun bulunmadığı ve verilen süre uzatımı ile ihtarlı süreye rağmen davacı şirket uhdesinde kalan ihale konusu malzeme, süresinde teslim edilmediğinden sözleşme feshedilerek, davacı şirkete bildirildiği ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemlerinin başlatılması sonucunda, 4735 sayılı Kanun’un...

...Hastanesi … binası karşısında yer alan kantinin önceki kiracısı olan davacı tarafından, kira sözleşmesinin süresinin sona ermesi üzerine kantinin … Ticaret Anonim Şirketi'ne kiralanmasına ilişkin 28/12/2012 tarihinde imzalanan kira sözleşmesinin dayanağını oluşturan ihalenin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İşin yer teslim tarihinin 15/11/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 180 gün ve işin bitim tarihinin 07/05/2022 olduğu, İşin projesinde mevcut olan 250 kVA’lık transformatörün idare tarafından temin edilecek olan 400 kVA...

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgeler ile ihaleye esas olduğu belirtilen CD incelendiğinde; İşin yer tesliminin 22/02/2022 tarihinde yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 550 gün ve ilk iş bitim tarihinin 26/08/2023 olduğu, ..

...mahallin montaj yapılabilir hale gelmesinin 18.08.2011 tarihinden sonraya kaldığı, bu nedenle, montaj sahasının davalı-karşı davacı iş sahibi tarafından sözleşmede belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı davalı yüklenicinin %100 kusurlu olmadığı...

Yukarıda aktarılan İş Kanunu’nun ilgili maddesinden, işçilere ödenecek olan ücretlerin en geç ayda bir ödeneceği, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.