... içinde çalışma şartları, teknik sınırlamalar, ihtiyaç önceliği gibi etkenlere ve işin süresi ile varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da ... formülünde Pn in 1 den büyük veya küçük olmasına bağlı olarak)  ortaya çıkan ve sözleşme bedeli ile yapılan imalat tutarına ilave olarak ödenecek ya da kesilecek bir tutar olduğu ...

Teminat süresine ilişkin 20 inci maddesinde “Teminat süresi 18 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” Aynı sözleşmenin işin tasfiyesine ilişkin 27 nci maddesinde de, tasfiyeye ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin yer alacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

... üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım ve bakım giderleri ile kamuya açık yollarda iş süresince alınması gerekebilecek tedbirlerin giderlerinin yükleniciye ait olduğu gerekçesiyle yer ... kanun ve şartname hükümleri gözönünde bulundurularak reddine karar verilmiş ise de, sözleşmenin eki olan idari şartnamenin 2.

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.”  İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

... yazısı ve ekleri incelendiğinde; İşin yer tesliminin, 01/02/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 985 gün ve ilk iş bitim tarihinin 13/10/2021 olduğu, İşin yürütülmesi sırasında, 06 ... ödendiği, Yüklenicinin, 15/09/2020 tarihli dilekçesi ile 27/07/2020 tarihli 2 nolu hakediş ile sözleşme tutarının % 99 luk kısmının tamamlandığını belirterek mukayeseli hesap yapılması ...

İşe ait Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Sözleşmesine göre istenen inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının yeterli olduğu, şahıs firması olması ve kendisinin inşaat mühendisi olması nedeni ile ilgili taahhüdü...

...cezaları alma hakkının doğmadığını; sözleşmenin 18.2 maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde sağlandığını savunmuş ayrıca karşı davasında; sözleşme gereği, gecikilen her gün için binde beş oranında ceza ödenmesi gerektiğini; sözleşme bedelinin 1.800.000,00 TL + %

Dolayısıyla süresinde ileri sürülmeyen iddiaların da süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesi mümkün bulunmamaktadır. Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16.

Davalı yüklenici davaya ve ıslaha karşı süresi içinde zamanaşımı definde bulunmuş, esas yönden de davanın reddini istemiştir. Yüklenici, yüklendiği işi sözleşme ve yasa hükümlerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak tamamlamak ve iş-eser sahibine teslim etmekle yükümlüdür.