sözleşme süresi - Arama Sonuçları

Sözleşme konusu makinenin arızalanması nedeniyle verilen sürede arızanın giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshedilmesi.

Sözleşme konusu makinenin arızalanması nedeniyle verilen sürede arızanın giderilmemesi sonucu sözleşmenin feshedilmesi.

...uzatılmasının talep edildiği, ek süre isteminin değerlendirilmesi için idarece talep edilen doküman ve belgelerin 16/12/2011 tarihinde idareye gönderildiği hâlde sözleşmenin feshedildiği; yasaklamanın süresi içinde verilmediği, Mal Alımları ve Muayene Kabul Yönetmeliği ve ihale dokümanı uyarınca ihtarlı süreler verilerek bu süre içinde getirilen...
Devamı
İhtar yapılmadan sözleşmenin feshi.

İhtar yapılmadan sözleşmenin feshi.

maddesinde; Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03 oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
Devamı
Sözleşmenin feshi Yargıtay kararı ile hukuka aykırı bulunduğundan yasaklama kararının da iptali gerekir.

Sözleşmenin feshi Yargıtay kararı ile hukuka aykırı bulunduğundan yasaklama kararının da iptali gerekir.

... açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ihalede sözleşme uyarınca malın teslim süresinin 180 gün olarak belirlendiği, sözleşmenin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı ve ... şirkete bildirilmesine karşın sonraki süreçte herhangi bir teslimat yapılmadığı, ihale sözleşmesi kapsamında yükümlülüğün yerine getirilmediği sonucuna varıldığından, davanın ...
Devamı
Kamu İhale Sözleşmelerinde Temel İlkeler

Kamu İhale Sözleşmelerinde Temel İlkeler

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.” 4735 sayılı Kanunda sözleşme değişikliği iki unsura münhasır kılınmıştır: İşin yapılma veya teslim yeri İşin süresi ve bu süreye uygun ödeme koşulları.
Devamı
Sözleşmenin yorumlanması.

Sözleşmenin yorumlanması.

gerçek irade , muğlak , müphem , Sözleşme metni , yorum Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle “sözleşmenin yorumlanması” kavramı üzerinde durulmasında fayda vardır. Anılan protokolün süresinin iki yıl olduğu gözetildiğinde protokolün 7.5.
Devamı
4735 sayılı Kanun’a Göre Yapılan Sözleşmelerde Sözleşmelerin Uyarlanması

4735 sayılı Kanun’a Göre Yapılan Sözleşmelerde Sözleşmelerin Uyarlanması

...ilamında, uyarlama talebinin dayanağı olarak gösterilen ruhsat alımındaki gecikme, numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, iş artışı ile mevsim nedeniyle çalışılmayan günler sözleşmenin yapıldığı sırada işinin ehli olup basiretli bir tacir gibi hareket etmesi gereken yüklenici...
Devamı
İşe başlanmadan feshedilen sözleşmede yükleniciye tazminat ödenmesi.

İşe başlanmadan feshedilen sözleşmede yükleniciye tazminat ödenmesi.

Bu hükümlere göre, idare tarafından mücbir sebepler gerekçe gösterilerek sözleşmenin fesih edilebilmesi için, işin süresinin uzatılması dahil diğer imkanlar kullanıldığında dahi işin yürütülmesi imkanının kalmaması, mücbir sebeplerin süresinde bildirilip belgelendirilmesi ve yüklenicinin talebi gibi şartların gerçekleşmesi...
Devamı