...İhale Kanunu'nun 55 inci maddesi veYapım İşleri Genel Şartnamesinin 14 üncü maddesi ile yüklenicinin yasal süresi içerisinde yapılmış bir soru veya itiraz başvurusunun bulunmadığı hususlarına göre asansör imalatının sözleşme bedeline dâhil olduğuna ilişkindir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü'nce gerçekleştirilen Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi üzerinde kaldığı hâlde süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle davacı şirketin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58.

... imzalandığı, işe başlama tarihinin 07/09/2020, işin bitiş tarihinin 18/06/2021 olduğu, iş süresinin180 iş günü olarak belirlendiği, davacının 08/10/2020 tarihinde verdiği dilekçe ile ... feshedilmesinin mümkün görülmediğinin belirtildiği, tek taraflı feshin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f bendine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle Kanun'un ...

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına...

gecikme cezası , gerçekleştirme görevlisi , kamu zararı , mal alımı , sorumluluk , sözleşme bedeli , teslim süresi

tarih ve … sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir.

Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş bitim tarihi 13.09.2007 olarak kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini 19.09.2007 olarak tespit edilmiştir.

Gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde yapıldığı, sözleşme süresinin 370 gün olduğu, sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin 13/12/2020 olduğu görülmektedir.