Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. hükmüne yer verilmiş; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 7.

(Yüksek Fen Kurulunun 09.02.2017 tarih ve 2017/06 sayılı görüşü) İhaleye esas uygulama projelerine göre yaptırılan, yaklaşık maliyet ve ilerleme yüzdelerinde bulunmayan imalatlar için sözleşme bedeli dışında bir bedel ödenemeyeceği.

...eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 16/06/2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “..

Yanlar arasında düzenlenen bu sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 470.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na dayanılarak çıkartılan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde; “(

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun “Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar ... sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”,

(Yüksek Fen Kurulunun 28.04.2021 tarih ve 2021/94 sayılı kararı) İdarenin sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 22/10/2021 tarih ve E-5975 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 13/07/2020 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 21/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan  “…

...imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında usulüne göre ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

(Yüksek Fen Kurulunun 08.06.2022 tarih ve 2022/153 sayılı görüşü) Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmesine göre işyeri tesliminin yapıldığı tarih ile yapı ruhsatının alındığı tarih arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilebileceği.