Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” hükümleri, 31/08/2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve İhale tarihinde yürürlükte...
Sözleşmenin temelini oluşturan unsurlar, sonradan ortaya çıkan esaslı değişiklikler nedeniyle taraflardan biri için artık katlanılamaz şekilde bozulmuşsa... ...hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
...şartnamede düzenlenen Çocuk Oyun Grupları ve Açık Alan Spor Aletleri, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi... Teslim programında değişiklik 10.4.1 Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır.
...döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.”,
Diğer taraftan, işe ait sözleşme ekiYİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci... ...şartnamede değişiklik oluştuğu, dolayısıyla “Y-09” iş kalemi analiz girdilerinde değişiklik yapılarak yeni birim fiyat tespit edilmesi gerektiği, Yönündedir.
Hukuk Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca bir bedel ödeyeceğinin... Dosya kapsamından; davalı BOTAŞ tarafından proje kapsamında yapılan revize ve değişiklikler nedeniyle davacıya 329 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme eki teknik...
maddesinde 18.11.2022 tarihinde yapılan değişiklikle “kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların... Bilindiği üzere iş başında bulunması gereken teknik personelin sözleşmede belirlenmesi ve iş programına göre iş başında bulunmadığı günler için...
... birlikte göz önünde bulundurulduğunda; Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra sözleşmede belirtilen sürede yüklenicinin, sözleşmesinde belirtilen yıllar ödeneğini, kendisine ... yüklenici tarafından hazırlanmış olan iş programını ya olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylaması, onaylanan ilk iş programına göre de işlerin yürütülmesi gerektiği ...
...suretiyle kurulmuş eser sözleşmesi ilişkisi bulunmamakla birlikte geçersiz adi yazılı sözleşmede belirtilen işlerin davacı tarafça yapıldığı ve davalı yararına olduğunun... maddesi ile yapılan değişiklik gereğince Harçlar Kanunu 42/2-d maddesi uyarınca alınması gereken 136,00...