...adli yargıda dava açılmadığı ifadesinin yer aldığı, ancak adli yargıda sözleşmenin feshine ilişkin dava açtıkları, kararın eksik inceleme sonucunda verildiği , sözleşmenin feshine dayanak olan … Üniversitesi tarafından tanzim edilen raporun yetersiz olduğu, bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği, davalı idare lehine vekalet ücretine...

...sözleşmenin idarece feshi nedeniyle kesin teminat mektuplarının alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmesi ve güncellenen tutar ile kesin teminatların tutarı arasındaki farkın yükleniciden tahsil edilmesi, bahse konu hizmet alımına ait sözleşmenin...

ile 13.12.2012 tarihinde imzalanan sözleşmenin “Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 16 ncı maddesinde; “16.1.

… yükleniminde bulunan … TL bedelli … İşine ait sözleşmenin “Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi” başlıklı 26 ncı maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin...

Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde çeşitli durumlarda uygulanacak cezai işlemlere yer verildikten sonra “Yukarıda belirtilen hususların haricinde yüklenicinin teknik...

Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “34.1.

...ve “Yeşil Defter” kayıtlarına göre 1 adet denetim aracının çalıştığının tespiti yapılarak; fiilen çalışmayan diğer denetim aracı için sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde belirtilen (sözleşme bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğinden bahisle verilmiştir...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın … sayılı dosyasına sunulan şahit numunelerin hangi partilere ait olduğunun ve hangi tarihte sunulduğunun araştırılmadığı, mücbir sebebin varlığının davalı idarece kabul edilmediği, dava konusu yasaklama kararı ile sözleşmenin feshi kararının usule aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan...