Somut olayda, bu bedeli yatıran bir yüklenici, muhtemelen sözleşmenin feshinin ardından bu bedelin iadesi talebiyle idareye başvurmuş ve ret yanıtı üzerine dava açmıştır.
sözleşmenin feshi - Arama Sonuçları
… Devamı
Bu tanıma göre mal teslimi ve hizmet karşılığı olmayıp sözleşmenin haksız feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi mümkün değildir (Yargıtay 15. Bu durumda mahkemece, davalı iş sahibinden sözleşmenin feshinden sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.
Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi için Yaka Danışmanlık uzmanlığından destek almak, sözleşmenin feshi veya tasfiyesi süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesini sağlar.
HD 2020/2914 Sayılı Karar) Olayın Özeti ve Uyuşmazlık Davacı iş sahibi (vakıf), yüklenicinin inşaatı sözleşmeye ve iş programına uygun olarak ilerletmediğini ve işi geciktirdiğini belirterek sözleşmenin feshini ve yaptığı fazla ödemeler ile gecikme cezasının tahsilini talep etmiştir.
Madde 26: Bu madde ise, yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde, 10 gün süreli ihtar ve durumun devam etmesi halinde sözleşmenin feshini düzenlemektedir.
Yargıtay, sözleşmenin feshinden sonraki dönem için gecikme cezası istenemeyecek olsa da, sözleşmede açıkça feshedilemeyen süre olarak tanımlanan bu 30 günlük ihtar süresi için kararlaştırılan cezanın, fesihten bağımsız olarak istenebileceğine hükmetmiştir.
Kanunun Çatışan Hükümleri: Kusur ve Mücbir Hal Ayrımı 4735 sayılı Kanun, sözleşmenin feshini temelde iki farklı senaryoya ayırır: Yüklenici Kusuruna Dayalı Fesih (Madde 19, 20, 21): Yüklenicinin mali acze düşmesi, taahhüdünü yerine getirmemesi veya yasak fiillerde bulunması gibi kusurlu durumlardır.
Buna karşılık firma da (karşı dava ile), 4736 sayılı Kanun kapsamında sözleşmenin feshinden sonraki dönemde ücretsiz ve indirimli taşıdığı yolcuların bedelinin belediye tarafından kendisine ödenmesini talep etmiştir.
hakedişten sonraki imalatların bedelini ödemediğini belirterek sözleşmenin haklı feshini ve iş artışından doğan alacaklarının tahsilini talep etmiştir. 4735 sayılı kanun , güzergah değişikliği , hakediş , ihtirazi kayıt , iş artışı , proje değişikliği , sözleşmenin feshi , Yapım işi , Yargıtay Kararı , Yeni birim fiyat , yigş
Danıştay'dan Emsal Karar Sözleşmenin feshinden sonra yarım kalan inşaatların ikmal ihaleleri, idareler için her zaman kritik bir hukuki sorun teşkil eder.