Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesinde, “… ...temininin istendiği ancak yüklenicinin yüklenici kusuru dışındaki onarımların bakım yükümlülüğü...

İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi...

İşe ait … tarihli Sözleşmenin 11.3’üncü maddesinde de aynı hükümler bulunmaktadır. ...oluşacak kamu zararından 5018 sayılı Kanundaki kusurlu sorumluluk ilkeleri çerçevesinde sorumlu...

...davalıdan isteme hakkına sahip olduğu ayrıca sözleşmenin 26/2. ...tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek sözleşme kapsamındaki...

...İlçesi İçme Suyu İnşaatı İşi”nde; karma sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel işler... ...göre kullanıma hazır bir şekilde eksiksiz ve kusursuz halde idareye sunulması gerektiği, bunun...

Ortak Girişimi arasında … tarihinde yapılan “… Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir...

...sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi başlıklı 25 inci maddesinde...

Sözleşme uyarınca davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak... ...uzadığını, gecikmede müvekkili yüklenicinin kusuru bulunmadığını ileri sürerek fazlaya...

...idareyi zarara uğratıcı kasıt, ihmal veya kusurunun bulunmadığı ve işin fen, sanat kuralları... Sözleşmenin 23.1.