...belgesi düzenlenmesinin idarenin hatası olduğu, kusurlarının bulunmadığı ileri sürülmektedir... ...teklif vermiş, iş deneyimini tevsik için pilot ortak olan davacı şirket tarafından, Ankara...

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi...

...üncü maddesinde fiyat farkı hesaplanacağı, “Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı” başlıklı... ...fıkrasında; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı...

...Tasarısı ile işin ihale edilmesinin, ihale ve sözleşmenin uygulanması aşamasında hukuki sorunlara... ...aracılığıyla ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı...

...uncu maddesi 4’üncü bendinde; “İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini... ...gerekçelerde yükleniciye atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı görüldüğünden, söz konusu...

İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller... ...ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi...

Sözleşmenin 5/B ve 7/A maddelerine göre işin... ...edilecek cezai şart hesaplatılıp, eksik ve kusurlu işler bedeliyle birlikte karar verilmesi...

Bunun yanı sıra; İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı... ...projesi olmadan ihaleye çıkılmasının idaresinin kusuru olduğu, yüklenicinin ise mevcut durum...

Taraflar arasındaki sözleşmenin “kesin teminatın ve ek kesin...