KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir.

maddeye göre sözleşmenin feshedilmesi hâlinde, yükleniciler hakkında 26. adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık

kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi

maddesinin (b) bendinde ise, Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. sözleşmenin feshi , teminat irat , yasaklama

maddede sayılı yasak hallere giren bir davranışının bulunmadığını, sözleşmenin haksız feshinden büyük zarara uğradığını belirterek; 3.

maddesinde düzenlenen sözleşmenin uyarlanması istemi niteliğindedir. 6098 sayılı TBK , ifa güçlüğü , Sözleşmenin uyarlanması , Türk Borçlar Kanunu

Sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmış ve davacı şirket tarafından, ihale konusu beyaz ve sarı boyalar idareye teslim edilmiştir.

Olumlu zarar (pozitiv interesse); sözleşmenin, hiç veya gereği gibi yahut vadesinde yerine getirilmemesinden kaynaklanan zarar olarak tanımlanabilir.

maddesi uyarınca sözleşmenin feshedileceğinin bildirildiği, bunun üzerine davacı firmanın 07/12/2011 tarih ve ... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık

ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık