...süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. ...verilebileceği, uyuşmazlıkta, davacı şirket ile 10.08.2012 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşmeye göre 12.12.2012 tarihinde kadar işin teslim edilmesi gerektiği, ancak davacı...

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bu işte; Uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan herhangi bir imalatın ... olmadığı, böyle bir değerlendirmenin “anahtar teslimi götürü bedel” sözleşme esasına aykırı olduğu, İdaresi tarafından düzenlenen ve ihale dokümanları arasında yer verilen teknik ...

...yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilebileceği anlaşılmaktadır. ...açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemiş olmasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 14/01/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon... ...tarafları etkileyecek sonuçlar doğuracak şekilde dönüştürülmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, diğer taraftan yüklenicinin sözleşme şartlarını bilerek, isteyerek ve...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 15/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...bırakıldığının kabulünün gerektiği, netice olarak idaresinin uygulamaları mevzuata aykırı olmakla birlikte, idarenin kusurundan yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı, iş artışına...

...yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeye davet edilebileceği anlaşılmaktadır.  ...ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenmemiş olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/09/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...belirlenemeyeceği, böyle bir değerlendirmenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme esasına aykırı olduğu, Ayrıca teknik konularda, ilgili birim fiyat tariflerine atıfta bulunulmasının...

6) İdare istediği taktirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının... Yapılacak olan işin tamamı faturada gösterilmediğinden yeni birim fiyat hesabında söz konusu rayicin kullanılması yönetmeliğin amir hükmüne aykırıdır.

...Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde... ...üzere Yükleniciye 85 gün süre uzatımı verilmesinin kararlaştırıldığı ve bu sürenin sözleşmeye göre işin bitirilmesi gereken 27.11.2017 tarihine eklenmesi durumunda işin 20...