...hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir.” şeklinde açıklandığı, Adli sicil kaydına ilişkin mahkumiyet halinin mesleki faaliyetin yürütülmesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı yönünden değerlendirileceği, bu değerlendirmenin sözleşmeye...

... gelir kaydedilmesi işleminin işin bitiminde olabileceği hususu göz önüne alındığında, sözleşmeye konu iş devam ederken hakedişlerden, işin tamamlandıktan sonra bu durumların tespiti ... isteklilerin ihaleye katılma ve tekliflerini hazırlama davranışları üzerinde olumsuz etkisi olacağı, Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar ...

...üzerine düşen dikkat ve özen sorumluluğunu yerine getirmemek suretiyle ihalesini aldığı sözleşmeye konu malları davalı idareye teslim edemediği anlaşıldığından, yüklenicinin... ...belirlenmesi noktasında fiil veya davranışların özelliğine göre idareye tanınan takdir yetkisi kapsamında bir değerlendirme yapılacaktır.

...göre oluşturulduğu, sözleşmenin 2021 yılında imzalanabildiği, pandemi koşullarının da etkisi ile malzeme ve işçilik fiyatlarında oluşan öngörülemeyen artışlar sebebiyle sözleşmenin... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna Kamu İhale...

Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü... ...belirtilen görsel ve teknik bilgilerin idarece yükleniciye verilmemesinin teslimi gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır.

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre... ...atına alan Covid-19 salgınının bu kadar uzun süreceğinin tahmin edilemediği, salgının etkisini artırarak devam ettiği, üretim sektöründe olumsuz etkilere sebep olduğu, bundan...

...edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde karma sözleşmeye bağlanan “.. ...alan içerisindeki yapıların inşaatına başlanamadığı, meydana gelen gecikmelerin işe etkisi oranında Yüklenicinin süre uzatımı verilmesini talep ettiği, Ağaçlık alanın dışında...

...iptal kararından önce taraflarca imzalanmış olan sözleşme ve dolayısıyla eldeki davaya etkisi bulunmamaktadır. ...işleyişi ile ilgili olarak sözleşme hükümlerine bağlı kalınamadığını, yasa ve sözleşmeye aykırı pek çok fiil ve işlem neticesinde müvekkilinin müspet ve menfi zararlarının...

...herhangi bir ödeme yapılmaması ve dolayısıyla bundan sonraki ihalelerde de iş kalemi olarak sözleşmeye dahil edilmemesi” gerektiği ifade edilmiştir. Yüklenici gerek servis yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden sorumludur.