İdare … tarih ve … sayılı süre uzatım kararıyla yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir. Buna göre, süre uzatım kararıyla verilen bu ek süreye de uyulmayarak işin zamanında bitirilmemesi nedeniyle yüklenici firmadan … günlük gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir.

tarihinde … Limited Şirketine ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi’nde; süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize iş programı ile ödenek dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri esas alınarak fiyat farkı ödendiği görülmüştür.

1)Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde veya idare tarafından verilen en son süre uzatım kararında öngörülen iş bitim tarihinde tamamladığı yapı denetim görevlisi tarafından yapılan ön incelemede tespit edilmiş olması şartı ile, kabul komisyonunun...

...Komisyonun Süre Uzatım Kararı ile verilen 63 günlük süre uzatımının verilmesinde mevzuta uyarlığın bulunmadığına, Sebep olunan kamu zararının tazmininden ise süre uzatım kararında imzası olan ile olur veren kamu görevlilerinin sorumluluğuna hükmedilmiştir.

...hazırlanması gerektiği, İdaresince verilen her süre uzatımı ve ödenek aktarma kararı sonrası, sözleşmesinde belirtilen sözleşme ödeneği ile sözleşme süresi revize edilmiş olduğundan ve hazırlanacak revize iş programında, süre uzatımı sonrası sözleşme ödeneği ile süre uzatımı öncesi sözleşme ödenekleri toplamı sözleşme bedelini oluşturacağından...

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, davacı Sayık Global Kurumsal Yapı San. Bu tip süreler hak düşürücü süre olarak ele alınamaz.

...Yüksek Fen Kurulunun 20.05.2021 tarih ve 2021/98 sayılı kararı) Garanti süresi içerisinde meydana gelen arızaların... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.

Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...(Yüksek Fen Kurulunun 20.05.2021 tarih ve 2021/98 sayılı kararı) İşe ait “Teminat süresi” ile montaj, işletmey...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Devlet Hava Meydanları İşletmesi... sayılı kararıyla davacı ... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. sayılı kararının BOZULMASINA, 3.

sayılı kararının BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. fesih , İdarenin sözleşmeyi feshetmesi , ihtar , ihtarlı süre , sözleşme aykırılık İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..