... hükümler birlikte göz önünde bulundurulduğunda; Mahkeme kararına istinaden, bahse konu işin, 13/12/2018 tasfiye onay tarihi ... verilen bu sürenin, sözleşme ve eklerinde belirtilen süre uzatımı gerektiren haller ile ortaya çıkan ilave bir süre olarak değerlendirilemeyeceği dolayısı ile bu süre içerisinde tamamlanan ve tasfiye kesin hesabında dikkate alınması ...

...öngörülen cezai müeyyidenin uygulanmadığı gerekçesiyle, bu süreçte uygulanması gereken ceza tutarı olan … TL’nin tazminine... İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak... Daire Kararında, süresinde temin edilmeyen akaryakıtlar için sözleşmede...

Sondaj çalışmalarında bölgenin karakteristik özelliklerinin sürekli değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. ...Madde 8.4 (Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir; ve (b) Sözleşme Bedeline eklenmesi... ...tarihli ve 50175 tutanak (33892 ilam) sayılı Temyiz Kurulu Kararında KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLDUĞUNA ve sorumlularca...

...verilmeyeceği belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı verileceği... ...kaynaklı işlerin yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa malzeme fiyatlarındaki... ...yayımlanan 27.06.2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen...

... ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu, h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita ... ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme ...

...itibaren ilki 15, ikincisi 10 gün olmak üzere iki kez süre uzatımı verildiğinden teslimi gereken tarih 23.05.2006 tarihi... Mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın davalı vekilince temyizi üzerine, Dairemizden verilen... ...düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar...

...günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımlarını ifade... (4) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

...mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır... ...Sayıştay Temyiz Kurulunun 23.03.2022 tarih ve 51484 sayılı kararı) Gecikme cezasının geç teslim edilen kısmın bedeli...

maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında bitirilmediği takdirde... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun görülmüştür.

...fesihte kusurlu olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere...