(Yüksek Fen Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/129 sayılı kararı) Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte süre uzatımına bağlı fiyat farkı verileceği durumda süre uzatımı sayısı farketmeksizin temel endeksin belirlenmesinde ilk iş bitim tarihi esas alınmalıdır.

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 08.01.2013 tarihli ve 36024 sayılı kararı) Hava muhalefeti nedeniyle (yağmur, kar, rüzgar) süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde...

(Yüksek Fen Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 2021/201 sayılı kararı) Yüklenicinin projede yapılan değişiklik sebebiyle projenin idaresince onaylanarak tebliğ edildiği tarihe kadar değişikliğe konu işleri yapamayacağı ve böylece işte bir gecikmeye sebebiyet verilebileceği, bu sebeple de yükleniciye süre uzatımı verilebileceği.

Sebze ve Meyve Hali Yapılması” işinde; İdaresince, Kararın inceleme ve değerlendirme bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde belirtilen şartların tespit edilmesi durumunda süre uzatımı verilmesine ve işe süre uzatımı verildiği takdirde, uzatılan süreye göre hazırlanacak ve idaresince onaylanacak revize iş programına...

...Kurulunun 24.03.2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı) Sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden itibaren, iş yerinde yapı ruhsatı olmaksızın herhangi bir iş ve işlem yapılmasının gerek İmar Kanunu gerek Türk Ceza Kanunu hukuklarına aykırı olduğundan ruhsatın alınmasına kadar geçen sürenin, süre uzatımı olarak yükleniciye verilmesi gerekmektedir...

... bulunmadığı, Kanun’da normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım talebinin kabul edilmeyeceğine dair herhangi bir kural bulunmadığı ... sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı, kesinleşmiş bir yargı kararı olmaksızın işin gecikmesindeki aslî kusurun davacıda olduğu ...

...İşi”nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan yılı sözleşme ödeneğinin aktarımı konusunda yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi talep edilmektedir.

...Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/74 sayılı kararı) Yükleniciye havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinde çalışmadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilemeyeceği ancak idarece verilecek süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak süre uzatımı verileceği.

... (Yüksek Fen Kurulunun 21.01.2021 tarih ve 2021/11 sayılı kararı) KDV ödemelerinin, hakediş içerisinde imalat tutarları ve ... gerektiği düşünüldüğünde KDV'nin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir ve süre İdarece somut gerekçeler dikkate alınarak verilmelidir ...