...sayılı kararı) Enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici tarafından üstlenildiği, ilgili enerji idaresine süresinde gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı dikkate alındığında İdareye atfedilecek bir kusur bulunmadığından dolayı süre uzatımı...

... Sayıştay Genel Kurulu’nun 08/12/1988 tarihli ve 4635/2 sayılı kararında; yer tesliminin iklim şartları bakımından çalışılmayan devrede ... dairesinde değişiklik yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile ilgili Kurul görüşümüzün bildirilmesinin ...

... Yüksek Fen Kurulunun 24.03.2021 tarih ve 2021/63 sayılı kararı) Yüklenicinin mevcut durum (rölöve) projesi ile mimari uygulama ... olduğu, bu sebeple söz konusu sökülecek imalatlar için süre uzatımı verilemeyeceği.

nolu kararı) Eser sözleşmelerinde süre uzatımı olması halinde sabit yatırımların talep edilebilmesinin mümkün olmadığı, ancak, süre uzatımına bağlı olarak ortaya çıkan işletme giderlerinin (maaş, ofis, yemek giderleri, akaryakıt vb.) talep edilmesinin mümkün olduğu.

...04.03.2021 tarih ve 2021/52 sayılı kararı) İşin yapılacağı bölgede ilgili belediyesinin imar uygulamasına bağlı olarak ruhsat alınamaması sebebiyle durdurulmasına binaen süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programına uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara...

(Yüksek Fen Kurulunun 2018/10973 sayılı kararı) İş bitim tarihi havanın fen noktasında çalışılmayan dönemine gelen bir işte idarece verilecek süre uzatımının, sözleşmesine göre tespit edilen iş bitim tarihine tarihe eklenerek işin yeni bitim tarihinin belirlenmesi gerektiği.

(Yüksek Fen Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi için bu yöndeki Esaslarda yer alan hükmün idari şartnamede veya sözleşmede yer alması gerekir.

Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. sayılı kararı)   Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.

...sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan... ...Sarî Restorasyonu” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı, hangi... ...Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak...

Mezarlıkta Duvar ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.