(Yüksek Fen Kurulunun 22.04.2021 tarih ve 2021/81 sayılı kararı) İdari şartnamenin fiyat farkını düzenleyen maddesine; Diğer idarelerden (Kamu kurum ve kuruluş görüşleri) kaynaklı süre uzatımları söz konusu olması durumunda fiyat farkı verilmez. şeklinde hüküm koymak mevzuata uygun değildir.

(Yüksek Fen Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/131 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmeyen bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında temel endeks olarak sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu...

 (Yüksek Fen Kurulunun 01.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı) Proje değişikliği ile bu değişikliğe istinaden süre uzatımı verilmesine binaen iş programının revize edilmesi durumunda, işin kısmen durdurularak imalâtlara ara verildiği tarih ile proje onay...

...karşın, daha sonra hak edişin geç ödenmesi gerekçesiyle tekrar süre uzatımı verildiği ve hak edişin geç ödenmesi hususunda... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen tüm gerekçelerde yükleniciye...

2019/61) İdarece süre uzatımı verilmesine rağmen iş bitirilmediği için sözleşme feshedilerek şirketin %51 oranında ortağı hakkında yasaklama kararı verilmişse de, ortak idarece verilen ek sürenin bitiminden önce şirketteki hissesinin tamamını devrettiğinden ortak hakkında verilen yasaklılık kararı hukuka aykırıdır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(

nolu kararı) Sözleşmelerde işin süresinin iş günü olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb.

yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli Samsun Vergi Dairesi Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak süre uzatım kararına istinaden düzenlenen revize iş programı ile ödenek dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek dilimleri esas alınarak fiyat farkı ödendiği görülmüştür.

...altına alınmış olduğu, davacıya eksiklikleri gidermesi için süre verilmiş olmasına rağmen ihale dokümanlarıyla belirlenen... ...039;nin 28/02/2014 tarih ve E:2013/1265, K:2014/338sayılı kararının; dosyada bulunan tutanakların mevzuata uygun şekilde...